在建设工程领域,因不可抗力导致的工期延误损失,发包单位和施工单位合同有约定的从约定,没有约定的,参照《建设工程施工合同》示范文本(GF-2017-0201)规定的原则,施工单位可以以不可抗力为由向发包单位主张部分赔偿,要求其合理分担相应损失。
《建设工程施工合同》示范文本(GF-2017-0201)第17.3.2条规定:不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:
(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;
(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;
(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;
(5)因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担;
(6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。不可抗力发生后,合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务,在迟延履行期间遭遇不可抗力的,不免除其违约责任。
因新冠肺炎疫情致使工期延误怎么办
法声语
人气:3.12W
猜你喜欢
- 1感染肺炎疫情房贷可以延期吗
- 2肺炎疫情期间信用卡可以延期吗
- 3关于积极应对新冠肺炎疫情加强外资企业服务和招商引资工作的通知
- 4关于切实做好新冠肺炎疫情防控期间交通运输职业资格注册(登记)工作的通知
- 5哪些情形劳动者因新型冠状病毒感染肺炎的可以认定为工伤
- 6关于加强新型冠状病毒肺炎疫情防控期间孕产妇疾病救治与安全助产工作的通知
- 7全国检察机关依法办理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例(第一批)
- 8肺炎疫情信用卡可以延期吗?
- 9肺炎疫情房贷可以延期吗
- 10关于优化纳税缴费服务配合做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知
- 11关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间查处哄抬价格违法行为的指导意见
- 12关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间人力资源市场管理有关工作的通知
- 13肺炎疫情期间信用卡可以延期吗?
- 14关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知
- 15肺炎疫情期间信用卡可以延期还款吗
今日热门
- 1非医务人员在防疫工作中履行职务时新冠肺炎是否算工伤
- 2肺炎疫情期间花呗可以延迟还款吗?
- 3新冠肺炎导致的肝功能损害怎么办
- 4关于新型冠状病毒肺炎疫情期间海关查验货物时收发货人可免于到场的公告
- 5关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(一)
- 6关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知
- 7肺炎疫情在家办公工资不给怎么办?
- 8关于用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口捐赠物资办理通关手续的公告
- 9因新冠疫情影响企业不能按期交货怎么办
- 10打新冠疫苗的信息填写错误了怎么办?外来务工人员如何打新冠疫苗?
- 11什么情况不能打新冠肺炎疫苗 新冠疫苗什么人群不适合接种
- 12肺炎疫情期间信用卡还不上怎么办?
- 13新冠肺炎英文简称是什么?
- 14最高人民法院关于依法妥善办理涉新冠肺炎疫情执行案件若干问题的指导意见
- 15疫情期间工期延误怎么办
- 16关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知
- 17关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(二)
- 18关于进一步做好基层医疗卫生机构防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作的通知
- 19肺炎疫情期间信用卡可以延期还款吗?
- 20肺炎疫情期间信用卡还不上怎么办